Άρθρο 1
Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών – Τιμή
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών στο κτίριο της Ανοικτής Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πεντέλη Αττικής, όπως αυτές με λεπτομέρεια περιγράφεται στην από 3-10-2014 Τεχνική Περιγραφή του 4ου Τμ. της Δ/νσής μας, συνολικής αξίας 14.735,40 € (εργασίες: 11.980,00 €, Φ.Π.Α.: 2.755,40 €) συμπεριλαμβανο- μένων των προβλεπομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 23%.
Άρθρο 2
Χρονική διάρκεια
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
Άρθρο 3
Παρακολούθηση – παράδοση – παραλαβή παρεχόμενων υπηρεσιών
1. Η παρακολούθηση, η παροχή των αναγκαίων διευκρινήσεων στον Ανάδοχο, ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης, η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με Απόφαση του Διευθυντή της Δ/νσης Τεχνικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α.
2. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του π.δ. 118/2007, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων από το άρθρο 32 του ως άνω π.δ. κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση. Μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου.
3. Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες του χρόνου και τις διαδικασίες παραλαβής ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 118/2007.
Άρθρο 4
Κρατήσεις – Φόρος εισοδήματος
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υπόκειται σε κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κράτηση αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. Κατά την πληρωμή της προαναφερθείσας υπηρεσίας θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος (αφού αφαιρεθούν οι προαναφερόμενες κρατήσεις).
Άρθρο 5
Υπεκμίσθωση – εκχώρηση δικαιωμάτων
Ο Ανάδοχος δε δικαιούνται να παραχωρήσει και ιδίως να υπεκμισθώσει σε άλλον το έργο της παρούσας σύμβασης.
Επίσης, δε δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώματά του, που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση, σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 6
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης
Ως προς τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και μη συμμόρφωσης σε τυχόν διατυπωμένες παρατηρήσεις, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 33 και 34 του π.δ. 118/2007.
Άρθρο 7
Καταγγελία σύμβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, εφόσον ο Ανάδοχος, καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγμένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή παραλείπει, χωρίς νόμιμη αιτία, την πληρωμή του οφειλόμενου σύμφωνα με την παρούσα, συμβατικού τιμήματος.
Άρθρο 8
Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος αν δεν κάνει γνωστά με έγγραφό του στην Υπηρεσία, τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία σε ένα 15ήμερο από τότε που συνέβησαν αυτά και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναμία του για ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα δικαιώματά της που προκύπτουν από αυτή.
Άρθρο 9
Πληρωμή
1. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0851 του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων 2015 του Ειδικού Φορέα 43-640 «Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής».
2. Για την πληρωμή των παρασχεθησομένων υπηρεσιών, συντάσσονται σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία αποστέλλονται στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής για πληρωμή.
Άρθρο 10
Βαρύτητα εγγράφων
Οι σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση, την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται με το έργο.
Για την άρση τυχόν αμφιβολιών ή συγκρουόμενων ρυθμίσεων, εκτός από τους όρους που αναφέρονται ειδικά στην παρούσα σύμβαση, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:
α. Η παρούσα σύμβαση.
β. Η υπ’ αρίθμ. 8039/22329/10-δ από 27-11-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
γ. Η προσφορά του Αναδόχου, όπως αυτή έγινε αποδεκτή.
Όπου προκύπτουν ερμηνευτικές ή οποιεσδήποτε άλλες αμφισβητήσεις ή κενά ρυθμίσεων ισχύουν οι πλέον ευεργετικές, για την Αναθέτουσα Αρχή, ρυθμίσεις.
Άρθρο 11
Τροποποιήσεις – Προσθήκες
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, οποτεδήποτε μέσα στα όρια της σύμβασης, να ζητήσει από τον Ανάδοχο να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στο έργο, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται αύξηση της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου.
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Άρθρο 12
Επίλυση διαφορών – _ιατάξεις
Κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας.
Η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2362/95, του Ν. 2452/96 και του π.δ. 118/2007.
– Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, σε κάθε ένα από τα οποία επικολλήθηκαν τα προβλεπόμενα ένσημα.
– Ένα από τα πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στη Δ/νση Τεχνικών/ Α.Ε.Α. και το άλλο πήρε ο ανάδοχος».
